某日和一友人谈门窗的关系，门窗每天都见，可谓熟视无睹，不过真要说这门和窗的关系，委实也让人一楞。

    幸亏以前是学建筑的，遂大言不惭有如此说：门是请进来，走出去的地方，故有门户之称；窗是墙壁上开出的通气、透光的洞，是透光，看风景的地方。

    门窗原指墙壁上的洞，故有门洞、窗洞之说。门和窗的区别在于门有门坎，窗有窗台，门大窗小。

    门的含义显然大于窗，门可成单独体系，如城门，门楼，山门，国门；窗内涵小些，窗口，窗牖，就是落了地，不便于进出，也是落地窗。

门和窗在古人眼里的理解也不一样，窗是古人做一帘子幽梦的地方，可远观而不可登堂入室，如无言依窗月如钩，不可倚门说心思。中国人的晦涩或是情感不外露的中庸，在门窗上尤为突出，床前明月光是窗外的景色，更有窗外梅花瘦影横的感慨，说的是能透过窗看见外面的世界。

1.不要为了寂寞去恋爱，时间是个魔鬼，天长日久，如果你是个多情的人，即使不爱对方，到时候也会产生感情，到最后你怎么办？

　　2.不要为了负责而去结婚。要知道，不爱对方却和对方结婚是最不负责的。即使当时让对方很伤心，但是总比让他几年甚至一辈子伤心强。

　　3.不管多大多老，不管家人朋友怎么催，都不要随便对待婚姻，婚姻不是打牌，重新洗牌要付出巨大代价。

　　4.感情的事基本上没有谁对谁错，他（她）要离开你，总是你有什么地方不能令他满足，回头想想过去在一起的日子，总是美好的。当然，卑劣的感情骗子也有，他们的花言巧语完全是为了骗取对方和自己上床，这样的人还是极少数。

　　5.和一个生活习惯有很多差异的人恋爱不要紧，结婚要慎重，想想你是否可以长久忍受彼此的不同。

　　6.有人说恋爱要找自己喜欢的人，结婚要找喜欢自己的人，都是片面的。恋人不喜欢自己有什么可恋的？老婆自己不喜欢怎么过一辈子？

　　7.真爱一个人，就要尽量让他，他说了你就会，那么双方就有激情了。

　　8.在要求对方必须是处女的时候，想想自己是不是处男，如果是，你可以，如果不是，你凭什么？

　　9.不要随便和别人上床，否则将来遇到一个真爱但他洁身自好男人，你会后悔当年的所做所为。

　　10.不要因为自己长相不如对方而放弃追求的打算，长相只是一时的印象，真正决定能否结合主要取决于双方的性格。我见过的帅哥配丑女，丑女配帅哥的太多了。

　　11.女人要学会扮靓自己，不要拿朴素来做挡箭牌，不要拿家务做借口，不懂时尚，你就不是一个完整的女人。

　　12.恋爱的时间能长尽量长。这最少有两点好处：一，充分，尽可能长的享受恋爱的愉悦，婚姻和恋爱的感觉是很不同的。二，两人相处时间越长，越能检验彼此是否真心，越能看出两人性格是否合得来。这样婚后的感情就会牢固得多。

　　13.男人不坏，女人不爱，这坏不是指心肠狠毒，自私无情什么的。而是指油嘴滑舌，花言巧语。一般的好男人以为说情话是油嘴滑舌，轻浮肉麻的表现，所以不愿去做。对别人这样说是不对，可是对自己老婆，就要油嘴滑舌一点。为什么不能做个心好嘴滑的男人呢？

　　14.离婚率高至少反映了好坏不同的两点：好的一点是人们的观念已经趋向人性化，不再为封建思想而禁锢自己，坏的一点是对于婚姻的轻率。没想好结什么婚？

　　15.都说婚姻是爱情的坟墓，那是因为婚前已经往去坟墓的路上走着。就算不结婚也会在坟墓前分手。为什么不先分手就一头钻进坟墓呢？

　　16.只会读书的女人是一本字典，再好人们也只会在需要的时候去翻看一下，只会扮靓的女人只是一具花瓶，看久了也就那样。服饰美容是做好一个女人的必要条件，不是充要条件。你还需要多看书。这样你会发现生活更加美好。

　　17.平平淡淡才是真，没错，可那应该是激情过后的平淡，然后再起激情，再有平淡。激情平淡应呈波浪形交替出现。光有平淡无激情的生活有什么意思？只要你真心爱他，到死你也会有激情的。

　　18.你爱他吗？爱就告诉他，何必把思念之苦藏在心底深处。怕样子，地位，身份不相配？别怕，爱一个人是美好的。

　　19.老婆和老妈掉进了河里，我先救老妈，因为是老妈给了我生命，我找不到任何理由丢下她不管。老婆如果没救上来，我可以再给她陪葬，在墓里继续我们的爱情。

　　20.草率地结了婚已经是错了，再也不要草率地去离婚。先试试看，真的不行　再离也不迟。

　　21.经常听说男人味女人味，你知道男人味是一种什么味道，女人味又是一种什么味道吗？男人味就是豁达勇敢，女人味就是温柔体贴。

　　22.魅力是什么？魅力不是漂亮，漂亮的女人不一定能吸引我，端庄幽雅的女人我才喜欢。所以你不用担心自己不够漂亮。

　　23.初恋都让人难忘，觉得美好。为什么？不是因为他（她）很漂亮或很帅，也不是因为得不到的就是好的，而是因为人初涉爱河时心里异常纯真，绝无私心杂念，只知道倾己所有去爱对方。而以后的爱情都没有这么纯洁无瑕了。纯真是人世间最为可贵的东西。我们渴求的就是她。

　　24.初恋的人大多都不懂爱，所以初恋失败的多。成功的少。结婚应该找个未婚的，因为谁都喜欢原装。而恋爱，还是找个恋爱过的人才好。因为经历过恋爱的人才知道什么是爱，怎么去爱。

　　25.男人有钱就变坏，是的，很多男人这样，不过，一有钱就变坏的男人就算没钱，也好不到哪里去。

　　26.一个男人能不能给你安全感，完全不取决于他的身高，而取决于他的心高。高大而窝囊的男人我见过不少。矮小而昂扬的男人我也见过。一个男人要心高气傲，这样才像男人。当然，前提是要有才华。

　　27.天长地久有没有？当然有！为什么大多数人不相信有？因为他们没有找到人生旅途中最适合自己的那一个。也就是冥冥中注定的那一个。为什么找不到？茫茫人海，人生如露，要找到最合适自己的那一个谈何容易？你或许可以在40岁时找到上天注定的那一个，可是你能等到40岁吗？在20多岁时找不到，却不得不结婚，在三四十岁时找到却不得不放弃。这就是人生的悲哀。

　　28.为什么生活中很少见到传说中天长地久，可歌可泣的爱情故事？因为这样的感情非常可贵，可贵的东西是那么好见到的吗？金子钻石容易见到吗？

　　29.恋爱时感性点，过日子理性点，穿衣服性感点。

　　30.性感是什么？坦胸露乳么？那路边没穿衣服的女丐性感不？性感不是仅仅指衣服穿得少，而是该种性别焕发出来的与另一种性别迥然不同的特质。一个衣着讲究，端庄优雅的女人我一样觉得很性感。

转载自: http://www.cetv.com/10000/2005525-2072.html

江苏省建设工程现场安全文明施工

措施费计价管理办法

第一条 为加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证现场安全文明施工措施费落实到位和专款专用，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及标准，制定本办法。

第二条 本办法适用于我省行政区域内各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程）、市政基础设施工程和古建园林工程。

第三条 本办法所指现场安全文明施工措施费是指工程施工期间为满足安全生产、文明施工、职工健康生活所发生的费用。内容详见附件一。

    我省现场安全文明施工措施费分为基本费、现场考评费和奖励费三部分。

基本费为施工单位在施工过程中必须发生的安全文明措施的基本保障费用。

现场考评费是指施工单位执行有关安全文明施工规定，经考评组织现场核查打分和动态评价获取的安全文明措施增加费。

奖励费是指施工单位根据与建设单位的约定，加大投入，加强管理，创建省、市级文明工地的奖励费。

第四条 现场安全文明施工措施费以分部分项工程费为计费基础，结算时按审定的分部分项工程工程费进行调整。具体费率标准见下表。

现场安全文明施工措施费费率表

注：表中所列工程均为单独发包工程

第五条 建设工程现场安全文明施工措施费为不可竞争费。在工程预算、投标报价或标底中应足额计取。其基本费用按规定标准列入其他项目费中投标人部分；现场考评费和奖励费以最高暂定费率列入其他项目费中招标人预留金部分。

直接发包工程，应按本办法的规定及费率标准在报价中计取建设工程现场安全文明施工措施费。

第六条 对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用的，由施工单位在措施费中单独计取。

第七条 现场考评一般在单项工程完成工程量约70%后，依据施工单位的申请，由造价管理机构、建筑安全监督机构、监理等单位组成考评组织，现场核查打分。各市建设行政主管部门也可根据本地区工程建设实际情况确定具体考评方案和考评组织。

建筑工程考评标准可参照附件二，其他工程项目考评标准由各市相关部门制订，其考评标准应尽可能量化。

未经考评不得计取现场考评费。

   第八条 现场考评费实行动态管理。对已进行现场考评的项目，施工单位在工程竣工前，发生放松管理，明显降低现场安全文明施工措施标准的，建筑安全监督部门、监理单位应及时提出，并可提请考核组重新组织现场考评。同时，工程完工后，建筑安全监督部门对整个施工过程现场管理情况进行综合评价，修正现场考评得分。综合评价分四级：好、较好、一般、差，评价意见抄送造价管理机构。

如发生被市级（含市级）以上建设行政主管部门或有关部门通报批评或发生重大质量、安全及设备事故的工程，则取消考评费和奖励费的计取。

第九条 为建立激励机制，保证现场安全文明施工措施费落实到位，专款专用，现场安全文明施工措施费实行单项工程测定制度。工程竣工后，施工单位持《现场安全文明施工措施费测定表》（附件三）、施工合同、文明工地获奖证明、现场安全文明施工措施项目费用清单等考核文件到当地造价管理机构办理测定手续。

造价管理机构依据工程的类别、现场考评打分及动态管理情况、文明工地评选结果，确定考评费率。测定工作在收到测定表后3个工作日内完成。

其中现场考评费率＝现场考评平均分×综合评价修正比率×考评费率 / 100。综合评价好、较好、一般、差的修正率分别为100%、95%、90%、80%。

第十条 建设单位与施工单位应当在施工合同中明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。

实行项目总承包工程，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款。

第十一条 建设单位应当按照本规定及合同约定及时向施工单位支付现场安全文明施工措施费，开工前，应预付现场安全文明施工措施费不少于基本费的60%，其余基本费按进度在工程竣工前付清。

第十二条  施工单位应当确保现场安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查。

工程总承包单位对建设工程安全文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付现场安全文明施工措施费。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。

第十三条 工程咨询单位在审核工程竣工结算时，应当依据工程造价管理机构出具的《现场安全文明施工措施费测定表》确定费率，计算现场安全文明施工措施费。

第十四条 招标人或招标代理机构不按规定在招标文件中单独计取现场安全文明施工措施费或费用取费标准不符合规定的，由招投标管理机构责令限期改正；逾期未改正的，对招标文件不予备案，并给予通报批评。
    第十五条 施工单位在投标报价时，未按规定单列现场安全文明施工费用，或计取费用低于现行规定标准的，不得推荐为中标候选人。
    第十六条 建设单位不按本办法支付现场安全文明施工措施费的，由县级以上建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令该工程停止施工；造成事故的，应承担相应的法律责任。

 第十七条  施工单位挪用现场安全文明施工措施费或安全生产、文明施工措施不落实的，由县级以上建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止施工，并按有关规定处以罚款；造成事故的，按有关规定追究其法律责任，并将其行为列入不良档案记录。

　第十八条  工程造价、建筑安全监督等职能机构要认真履行职责，坚持公平、公开、公正原则，对不严格履行职责，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的监管人员将依照有关规定处理。

第十九条 本办法由省建设厅负责解释。

第二十条 本办法自2006年1月1日起执行，凡 2006年1月1以后发出招标文件的招标工程或签定合同的工程（非招标）按本通知执行。

附件一

现场安全文明施工措施费费用组成

一、安全生产

1、安全资料的编制、安全警示标志的购置及宣传栏的设置；

 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用；

3、施工安全用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施；

4、起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；

5、建筑工地起重机械的检验检测费用；

6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；

7、施工现场安全防护通道的费用；

8、工人的防护用品、用具购置费用；

9、消防设施与消防器材的配置费用；

10、电气保护、安全照明设施费；

11、其他安全防护措施费用。

二、文明施工

http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=19985 wry0828 2006/11/12 16:01:28 建筑安装工程计价程序

根据建设部第107号部令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,发包与承包价的计算方法分为工料单价法和综合单价法,程序为：

一.工料单价法计价程序

工料单价法是以分部分项工程量乘以单价后的合计为直接工程费，直接工程费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。直接工程费汇总后另加间接费、利润、税金生成工程发承包价，其计算程序分为三种：

1、以直接费为计算基础

2、以人工费和机械费为计算基础

http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=19892 wry0828 2006/11/9 22:08:19 原来的mywallop被封，但从hiyu处收到新的wallop邀请，现在发送六个邀请。

blogger成员优先，先来现得

]]>

序 号	费 用 项 目	计 算 方 法	备   注
1	直接工程费	按预算表
2	其中人工费和机械费	按预算表
3	措施费	按规定标准计算
4	其中人工费和机械费	按规定标准计算
5	小计	⑴+⑶
6	人工费和机械费小计	⑵+⑷
7	间接费	⑹×相应费率
8	利润	⑹×相应利润率
9	合计	⑸+⑺+⑻
10	含税造价	关于工程量清单计价施工合同价款确定 与调整的指导意见    各市建设局（建委）,省有关厅局：     为更好地贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003），进一步规范建筑市场工程计价行为，根据我省工程量清单计价规范的执行情况，现对工程量清单计价中有关合同价款的确定与调整，提出如下指导意见，请结合本地实际，贯彻落实。     一、招标文件中有关施工合同价款确定的条款，应当遵循公平合理的原则，充分体现招标人与投标人双方权利和义务的平等性；不得违背现行计价规范，改变计价依据，抬高或者压低规费和不可竞争费。     二、发承包双方签订合同时，有关条款的订立应与招投标过程中形成的要约与承诺保持一致，体现招投标活动的严肃性。     全部使用国有资金投资或以国有资金投资为主的招投标工程，在合同签订后另行签订补充协议的，应由发包人报建设行政主管部门备案，并且补充协议与原合同不得有实质性背离，否则不能作为竣工结算的依据。     三、合同专用条款用语应规范，概念清楚，定性、定量准确。有关工程价款调整的条款不得简单填写为“按实调整”，应明确调整的具体范围、内容和方法。     四、发包人应在招标文件中明确拟采用的合同价款形式，以便投标人考虑风险，合理报价。合同价款形式通常有以下三种：     （一）固定单价合同     实行工程量清单招标的工程应当采用固定单价合同，以体现风险共担的原则。承、发包双方必须在合同专用条款中约定风险范围和风险费用的计算方法，并约定超出风险范围时的综合单价调整办法，具体调整办法可按下述原则执行：     1、主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可预见的范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨超过开标时材料指导价的10%，10%以内部分由承包人承担，10%以外部分由发包人承担；若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人受益，5%以外部分由发包人受益。     2、分部分项单项工程量变更超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的模板、脚手架工程量应作适当调整。     （二） 固定总价合同     实行工程量清单招标的工程，一般不宜采用固定总价合同形式。但工期在一年以内，合同总价在500万元以内，并且施工图设计深度符合规定的工程，可采用固定总价合同。     采用固定总价合同的工程，招标人应给投标人提供足够时间（从招标文件发出后，一般不少于7个工作日），在投标前复核确认清单工程量的准确性，修正招标文件中的缺陷或者错误，否则，不得采用固定总价合同形式。      同时，发承包双方必须在合同专用条款中约定合同价款的风险范围和风险费用的计算方法。原则上除设计变更、发包人更改经审定批准的施工组织设计、国家政策性调整外，合同价格一般不再调整。     （三）可调价格合同     实行工程量清单招标的工程，一般不采用可调价格合同形式。确实需要采用的，发承包双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法。     五、全部使用国有资金投资或以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，不得以独立费或预留金的形式将单独发包项目的费用列入主体工程招标文件的工程量清单中，而应与专业工程承包人单独签定施工合同；属于强制招标范围内的专业工程,根据《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（苏政发[2004]48号文），必须依法进行招投标。需要主体工程承包人配合的，建设单位应在主体工程的招标文件中列明拟单独发包工程的名称、工作内容，对主体工程承包人提出配合要求；主体工程投标人应在投标文件中对配合内容作出承诺，并在其他费用的投标人部分列出子目，明确总承包服务费的组成和具体金额。     六、发包人提供材料设备的，材料设备价格由发包人提供，一般应以造价管理部门发布的指导价格或市场价格为准；发包人不得要求投标人在投标过程中对该部分的材料设备价格另行报价。发承包双方应在合同专用条款中约定甲供材料设备扣除的价格、时间、领料量超出或少于所报数量时价款的处理办法。没有约定时，按下述原则执行：     1、承包人退还甲供材料设备价款时，按发包人在招标文件中给定的材料设备价格（含采购保管费）除以1.01后退给发包人（1%作为施工单位的现场保管费）。     2、领料量超出承包人在投标文件中所报数量时，超出部分的材料设备价款由承包人按照市场价格支付给发包人；领料量少于承包人在投标文件中所报数量时，节余部分的材料设备归承包人。     七、工期定额是在正常施工条件下社会平均劳动生产率水平的反映，建设单位不得任意压缩定额工期。招标文件中要求工期比省工期定额提前的，投标人在报价时应计取相应的赶工措施费。发承包双方应在合同中约定提前工期奖的计取方法，计算工期提前天数时，应以合同工期为准。     八、目前，工程施工中的签证内容不清楚、程序不规范、责权不清等，是造成工程结算扯皮，项目造价不能得到有效控制的重要原因。各级建设主管部门、工程建设投资方，特别是国有投资工程建设单位要切实加强对施工过程中变更签证的管理。发承包双方应在合同专用条款中约定有效工程变更签证的认定原则，发包人在合同中明确工程变更签证审批程序，指定变更签证金额不同时的审批人。没有约定的，签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间。]]> http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=19899 wry0828 2006/11/10 0:18:05 　 近日互联网最热的话题要算是微软的Wallop的邀请，Wallop是一款社交网络软件。微软推出了社会性网络（SNS）服务Wallop，Wallop能够让我们和朋友们交互，分享照片、音乐及Blog等。Wallop界面由Flash做成，界面清新，风格独特（要求安装插件Flash 7）。 Wallop是微软研究院社会性计算组（Social Computing Group）的一个研究项目，用于探索研究人们如何分享媒介并在社会性网络的环境下进行对话和交流。Wallop目前建立在真实世界的基础上。 网址：http://WWW.wallop.com Wallop同Gmail,Orkut等一样，需要被邀请才可以注册，发出邀请时直接将密码发送至邮箱；现在使用的人不多，获取邀请比较困难，但wallop是用邮箱地址登陆，所以我们不必要gmail一样去抢注心仪的ID。 据说微软看到老对手Google频频有新动作，从研发orkut社会软件到收购博客、图像浏览软件Picasa，又收购了即时通讯软件 Hello，它于是依法拷贝推出一款新软件---Wallop。 Wallop简化了朋友关系，能勾画出一张朋友的网状图，就好像行星围绕着太阳（距离远近由联系的频度决 定）。在每个小小的社交宇宙内，大家可以共享照片、音乐和消息。 这款软件集成了博客（Blog）和SNS功能，又能像Google Hello那样分享即时信息，不过现在还是处 于测试版，最重要的是它象Gmail一样必须获得邀请才能使用。如果你有朋友在Wallop，那就请他给你发 一个邀请吧！ WALLOP的使用 WALLOP是最近被妙的火热的东西。相信有不少人开始和我一样，进入WALLOP被弄的一头雾水，使用中出现 一大堆问题。下面是我整理的一些资料，希望能对大家有所帮助。 更改字体 WALLOP默认写出的文字实在太小了，特别是写出的汉字，小的看上去都歪歪扭扭的.那么如何能够加大字 体显示？语法如下：文字 更换自己喜欢的整体背景 在你上传的或者其他人上传的你喜欢的图片的浮动菜单中customize－use for background中进行设 置。 Wallop it! 插件 在Help菜单里下载安装，然后鼠标的右键菜单就有选项了，很方便的可能把自已机器的的文件上传 网络发布自己的wallop的Blog 单击页面左侧的My Preferences页面卡，在Blog Options中选中Publish my blog as HTML on the web选项。登陆上面显示的链接就是你的wallop Blog. 如何察看你在wallop用户群中的各种更新内容 点击页面顶端What's New，里面就是你Social Network中的更新内容。当然，这里只出现你在wallop 中朋友们所发布的内容。 如何更改Blog的背景图片 在Creat new entry悬停，出现的menu－new background image，这个需要准备一张图片才能更改。 怎么Ban人 在交流中，某人出言不逊，我是否可以Ban了他？可以，在该人发表帖子的Comment－behavior tools 可以进行设置。 怎么写特殊字符 在代码中间写邮件地址有时候会无法显示 "@"替换成转义符号“&_#64;”(没有下划线_)，这样就可 以正常显示了. 关于上传mp3文件名的乱码问题 Wallop暂不支持中文文件名,可是不少人把文件名改成英文以后,发现还是会变成乱码,呵呵,原因在于 mp3的artist等文件信息上.你需要将MP3文件内的信息改成英文,只有在MP3中无任何信息时wallop才会去 检测你上传的文件名,所以建议你手工将MP3文件内的信息自己先改了再上传.编辑工具有很多,除了专用的 编辑器,一般的流行播放器都可以进行编辑. Wallop Top 15之道 告诉你如何成为对方的Top15之一 只有互为对方的TOP15，才享有对方资源的更大权限！ 1. 你把对方加到visible之列； 2. 对方把你加到他的visible之列； 3. ok. 注：每个Wallop帐户目前只能添加15个visible network，即目前只能分享这15个帐户的音乐等。 (from Gelidjelly@msning )如果你的某个朋友相互活动的太少,那么他就会脱离visible network,而跑到 expanded network上,你点击manage my network上就可以看到了. .维护你的visible network 经常看到有些人的network显示非常凌乱,尤其是有的walloper的图标好几个重叠在一起,点击起来非 常的不方便.这个时候可以点击 manage my network然后拖动相应的放到合适的位置就可以避免重叠显示 了.需要注意的是如果变更了相对的上下位置会让你的network发生变化,最好的办法是相对的上下位置不 变,同时充分利用宽度来排. .怎么让"Photos of ****"显示照片在有你的照片上 用鼠标划定某个区域，这个区域就会拥有一个menu,menu下面有一个选项"ID a person in image"， 然后在列表中选定你的id即可。需要注意的是，这个东西你可以在别人的照片上划区域到被人的id 转载自: http://hi.baidu.com/momoca/blog/item/9a1add54886dae58d1090639.html ]]> http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=19898 wry0828 2006/11/10 0:12:53 Wallop是微软的一项社会性网络社区服务，今天正式启动。不过目前还未公开注册，需要邀请才能注册。Wallop使用Flash技术构建，界面非常漂亮。 几张截图： ]]> http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=19895 wry0828 2006/11/9 22:45:34 http://www.cng.com.cn/allarticle/article/geographic/2006427161800.html
巨石裂面上的“中国共产党”字迹。 浪马寨景区“藏字石”（右侧）上的地质奇观。
贵州有一处地质奇观，名曰“藏字石”，至今鲜为人知。 　　在贵州省平塘县浪马寨，一块百余吨重的巨石从山顶坠下后裂为两半，奇怪的是在巨石裂面上清晰可见“中国共产党”五个横排大字。 　　说起“藏字石”的发现，还是2002年6月，都匀国际摄影博览会推荐该景区为摄影采风点，原任村支书王国富在清扫景区时，无意中发现一巨石上有“产”、“党”两个大字，他把长期堆放在巨石旁的秸秆搬开后，惊喜地发现石壁上隐约出现酷似“中国共产党”五个横排大字。细看那些字体匀称方整，每字约一尺见方，笔划突出于石面，如浮雕。这消息立即一传十、十传百，甚至越传越玄，前来探奇的游客先后给它取了“天书”、“藏字石”、“太阳石”、“神石”等名称，于是“藏字石”成了当地掌布河谷风景区中“七奇”之首。 　　这五个字是怎么形成的，说法各异，有些被传得神乎其神。 　　经过科学家们的考察与鉴定，“藏字石”上所现“中国共产党”大多由生物化石组成，组成的生物有海绵、海百合茎、腕足类等。从组成字的痕迹中可以清晰地看到有许多椭圆形和柱状结构，正是这些无序的化石堆积物，在这个节理剖开的断面上十分巧合地组成了有序的五个大字。五个字浑然天成，无人工雕琢、塑造、粘贴的痕迹，其成因是在沉积时和生物遗体顺层堆积，在这一层中化石相对富集，在成岩阶段，通过交代作用，碳酸钙交代了生物遗体中原有成分，形成生物化石，由于结构与原岩石有所差别，在坠落到地面沿节理面裂开时显得突出。同时，抵抗风化的能力又强于基岩，因而更加突显出来。“藏字石”坠落的位置恰好处在河左岸陡崖所形成的半洞下面，对这些字起到了一定保护作用。 　　因此，这一地质奇观同样堪称为一个艺术极品，其罕见程度完全可列入世界地质奇观。
分部分项工程量清单计价表
工程名称：xx市xx中学教学楼装修工程
序	项目编码	项目名称	计量	工程数量	综合单价	项目合价
号			单位		(元)	(元)
1	020104002001	教办复合木地板;                     1、婆罗格复合木地板2200*205*15； 2、悬浮安装； 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4、YJ-Ⅲ粘结剂； 5、复合地板泡沫垫； 6、成品保护（麻袋）。	m2	978.17	145.98	142793.84
2	020105006001	木质踢脚线;                          1、15cm木质踢脚线； 2、基层12mm细木工板； 3、粘贴红胡桃切片板； 4、红松阴角线15*15； 5、润油粉,刮腻子,聚氨酯清漆三遍。	m2	52.1	130.55	6801.79
3	020102002001	地砖楼地面600×600;                 1、1:3水泥砂浆找平层 20mm； 2、狄米斯地砖|600×600； 3、密缝。	m2	2060.01	133.32	274640
4	020102002002	防滑地砖|300×300;                  1、1:3水泥砂浆20mm； 2、苏州罗马防滑地砖|300×300； 3、密缝	m2	262.91	91.91	24164.33
5	020102002003	走廊块料楼地面;                     1、1:3水泥砂浆找平层 20mm； 2、狄米斯地砖|600×600； 3、密缝	m2	1606.63	133.32	214195.51
6	020204003001	走廊釉面砖墙裙;                      1、砂浆粘贴 2、泰诺釉面砖|200×300mm 3、密缝	m2	50	51.37	2568.5
7	020204003002	卫生间块料墙面;1、砂浆粘贴 2、泰诺瓷砖|200×300mm 3、密缝	m2	236.34	75.94	17947.66
8	020105003001	地砖踢脚线;1、狄米斯地砖踢脚线600*150 2、水泥砂浆粘贴 3、密缝	m2	141.26	149.68	21144.4
9	020108002001	块料台阶面;                         1、1:3水泥砂浆粘贴 2、罗马防滑台阶砖300*300	m2	某项目概算分析 项目概况：本项目为XX市XX大学内，结构型式：地下为钢筋砼结构，地上为框架结构；层数：4～6层，包括简单装修。具体数据如下： 费用分析 序号 项目名称 比率 概算 1 土建工程 66.24% 1330 2 安装工程 33.76% 678 2.1 管道工程 1.64% 33 2.2 强电工程 13.50% 271 2.3 弱电工程 3.44% 69 2.4 VRV工程 15.19% 305 　 合计 100.00% 2008 1 土建工程 73.92% 1545 2 安装工程 26.08% 545 2.1 管道工程 1.53% 32 2.2 强电工程 4.74% 99 2.3 弱电工程 3.25% 68 2.4 VRV工程 14.59% 305 2.5 通风工程 1.96% 41 　 合计 100.00% 2090   ]]> http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=7291 wry0828 2005/7/18 11:57:06 提高风险意识、合理分解风险   1、对于有修缮拆除项目的处理办法 列入投标人部分，作为可调项目处理   2、对于图纸设计深度不够的处理办法 应在说明中列明待图纸深化设计后再确定 并建议业主采用综合单价计价不宜采用固定总价合同（并有告知的义务） 宜采用固定单价合同（并在一定范围内设定风险系数）   3、对于清单漏项和清单提供数量不准的处理方法 招投标采用工程量清单计价方式计价的，招标人应当公开提供工程量清单，并对提供的工程量清单的全部内容负责； P.S.投标人对工程量清单错误或者漏项不承担风险责任 4、范围控制 投标人的报价应当包括完成招标文件所提供的工程量清单范围内的所有项目所需的费用。 对于包干范围宜指完成该项目，出现漏项由承包人及时提出，并与发包人协商计入相应费用 5、主要材料（含设备）包干风险幅度以及包干幅度以外发、承包双方各自承担的风险比例。 ]]> http://blogger.org.cn/blog/more.asp?name=wry0828&id=4595 wry0828 2005/4/6 15:12:26
中行6.45亿骗贷大案真相
日期：2005-04-05 作者：曾子墨;李剑阁 来源：东方早报
一波还未平息，一波又来侵袭。     在惊曝哈尔滨河松街支行“高山事件”之后，中行再次被北京森豪公寓虚假按揭6.45亿骗贷案推至风口浪尖。     4月2日，星期六。中行新闻发言人王兆文在周末休息时间，主动向媒体披露一桩金额高达6.45亿元的骗贷案。这次受害的主角是北京分行，故事似乎颇为精彩：一家房地产公司、两个律师、一个银行内部人，利用北京一座名为“森豪公寓”的烂尾楼，共同导演了一出堪称经典的骗贷案。     面对接二连三的银行腐败案件，王兆文不得不坦然承认，“在我们银行内部确实内控机制薄弱，风险管理有缺陷，还有就是这个时候，正好是中国银行在进行股份制改革，我们也在所有的基层机构进行检查。”  “陈年旧案”？     中行正在进行一场危机公关。     在此前所有媒体的报道中，均认为是中行主动披露了该案，但本报记者辗转了解，事实并非如此。     如果不是媒体的提前曝光，森豪公寓骗贷案可能还要沉积相当长一段时间。一位知情者称，由于近期中国银行业腐败案件层出不穷，而且中行正处在上市的关键时刻，再加上森豪公寓案件尚在侦查阶段，中行原本打算在案件调查结束后再公布相关案情，但上周南方一家媒体的报道打乱了中行的计划。     “这本是一桩陈年旧案，中行其实在两年前就在内部稽核中发现了问题”。上述知情人士介绍说，华运达房地产开发公司董事长邹庆以涉嫌贷款诈骗罪于今年3月被捕。在2000年12月至2002年6月，邹庆以开发“森豪公寓”为名，与中行北京市分行签订了楼宇按揭贷款合作协议，后虚构销售“森豪公寓”事实，借用他人身份证，提供虚假收入证明及首付款证明，从中国银行北京市分行骗取个人住房按揭贷款共计6.4亿元。     王兆文在新闻发布会上的介绍也佐证了这一说法。     据其介绍，2002年9月，中行北京分行在对零售按揭贷款进行内部稽核时，发现“森豪公寓”开发商──北京华运达房地产开发有限公司以员工名义，虚构房屋买卖合同、提供虚假收入证明套取按揭贷款及重复按揭贷款，并将按揭得到的资金移至外地，致使该项目的工程被停工，形成烂尾工程。     经查明，从2000年12月至2002年6月，华运达公司采取假按揭的方式，从中行北京分行申请按揭贷款199笔，涉及公寓273套，形成风险敞口64494万元。 来龙去脉     中行在内部稽核中只是发现了可能存在风险，但却并没有理清案件的来龙去脉。     森豪公寓的开发商是北京华运达房地产开发公司，邹庆是这家公司的董事长；徐维联曾任中行北京市分行零售业务处副处长；孔卫东和战军是两家律师事务所的负责人。正是这数人，共同导演了这起利用个人按揭贷款的骗贷大案。     据有关人士介绍，森豪公寓最早于1996年12月开工，在主体结构封顶后，正值亚洲出现金融危机，该公司感到市场形式很不乐观，决定暂时停工。2000年年初，看到京城房地产市场日渐火爆，华运达决定重新启动这个项目，当年4月即正式全面复工。但由于华运达的资金链十分紧张，最终决定铤而走险，利用虚假按揭向银行骗贷。     记者进一步调查显示，北京华运达不仅大肆从中行骗取贷款，而且还欠下了47家债权人（包括施工单位和建材商等）共计1700万元，后因无力支付被诉至北京市第二中级人民法院。     在经过了近一年的审判等待后，2004年7月8日，北京市第二中级人民法院执行庭法官前往华运达执行，华运达方面称，项目尚未完工，房产无法变现。随后，法院本着施工款优先的原则，为债权者的债权，法院查封了森豪公寓项目。     以下的细节值得注意。在案件执行过程中，北京市国土资源和房屋管理局于2004年1月20日向二中院致函，称森豪公寓项目中的房屋已在法院查封前办理了预售登记。根据最高法院的精神，已经预售登记的房屋，法院无法处理。     中国银行北京分行也向二中院提出不能拍卖楼盘。因为曾经有180多户小业主向中国银行北京分行办了房屋按揭贷款。但是这180户小业主在房屋交付到期后没有一家提出交房，这令法官感到十分蹊跷。     “正是因为发生了执行异议，这一案件随后陷入僵持阶段，直至事发。”北京华运达的一位债权人愤愤不平地表示，目前，47家经营者的债权依然未能得到主张。 “内鬼”徐维联     在这起骗贷大案中，时任中行北京市分行零售业务处副处长的徐维联被认为是起到了关键作用，他也因为涉嫌违法发放贷款罪被捕，理由是“违反法律、行政规定，为森豪公寓项目发放贷款6.4亿元”。     2002年10月，徐维联被撤销了副处长之职，并被中行北京市分行予以开除。据接近徐维联的人士透露，被开除之后，两年多时间内，徐维联平安无事。“徐维联曾一度自信，即使在他被开除的两年之中，他都认为不会有事。”此人士表示。     在两年多的时间里，相关部门一直未对徐维联采取措施，直到今年3月北京市检方的介入。     据徐维联身边的人士透露，徐为人开朗，好结交朋友。从1990年代中期开始，他就成为中行北京市分行的一名副处长，负责个人消费信贷方面的业务。     因此，在北京房地产圈子里，当了十几年副处长的徐维联颇有名气，因他手中握有审批个人按揭贷款的权力。从2001年开始，有很长一段时间，中行北京市分行零售业务处正处长空缺。     徐在任副处长期间，既然能一手批出6.4亿元的贷款，也能说明他确实大权在握。据说，徐在业余时间喜好打牌，时常出没于北京丰联广场附近的一个俱乐部。一些有求于徐的房地产商，在和他打牌时，投其所好，故意输钱给他。     据了解内情的人士称，徐维联曾得到华远达公司的好处费800多万元。他这种行为是受贿，还是合伙诈骗，检察机关尚未有定论。     在这起大案中，有两家律师事务所的负责人被捕，是多少有些出人意料的。孔卫东是北京市嘉惠律师事务所负责人，战军是北京华义律师事务所负责人。在律师界，两人都小有名气。     二人被捕理由相同，均是在为森豪公寓办理个人住房按揭贷款过程中，严重不负责任，出具证明文件严重失实。前者造成中行北京市分行被骗6亿元；后者为3000多万元。 中行整肃     熟悉房地产业的人或许都会有共同的结论：假按揭几乎是作为一种“潜规则”存在于房地产业。由于房地产业对资金的要求惊人，又有着相对严格的准入要求，而且在房地产业直接融资渠道几乎阻塞、房地产开发资金几乎全部依靠银行支撑的情况下，一些房地产商面对相对严格的房地产信贷政策，与银行“迂回作战”，频频藉用假按揭方式，恶意套取银行资金，在营造房地产业虚假繁荣的同时，也使银行资金处于高风险的境地。     一条完整的骗贷链应有三方合谋构成：房地产商、律师事务所和银行内部人士。如果没有律师事务所参与，房地产商和银行里应外合，也能骗贷成功。中行“森豪公寓”骗贷案，几乎是展示了一起经典的骗贷操作，并且数额特别巨大。“这种事，其实银行的潜在风险特别大，因为项目没有真实的销售。”SOHO中国总裁潘石屹说，“像这样的骗贷大案，如果没有银行内部的人里应外合，是不可能实现的。”     尽管虚假按揭在业内已是公开的秘密，但中行北京分行暴露出的“森豪公寓”案件还是令投资者对中行的风险控制能力担忧。4月4日，王兆文在接受记者采访时表示，中行将采取三项措施改善公司治理结构，避免大案要案的再次出现。     王兆文透露说，中行将对整个机构和经营性网点进行一次全面的检查和梳理，要找到薄弱的环节在什么地方；第二，中行要对整个规章制度的落实情况，就是执行的情况进行一次全面的检查；第三，中行将对人员加强教育，授信审批的机制也进行改造，对业务流程进行改造。     中行一位不愿意具名的高层人士表示，中行一定要配合有关机关和部门对每一笔不良资产进行责任认定和追究，严肃追究有关责任人员的责任，严厉打击内外勾结的经济犯罪活动。言下之意，中行将积极地清除隐藏于内部的腐败分子，将类似徐维联这样的“内鬼”清除干净。     金融人士分析说，尽管“森豪公寓”案发生在4年以前,相关部门已经开始警惕这类风险，但是在房地产业巨大获利空间并未被挤压、房地产开发资金仍然由主要银行支撑，并且针对房地产行业的宏观调控政策越来越密集的今天，假按揭行为极有可能愈演愈烈。     针对此案，中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军认为，真正将商业银行推入被动境地的，实际上还是其内控机制评价不够科学、“防火墙”虚设、内控监督不到位、权力监督真空等等“老毛病”。     赵锡军认为，透过“森豪公寓”案件这个冰山一角，商业银行应重新审视所面临的风险，特别是被称为优良资产的房贷风险，以及其内控机制如何才能更加严密和有效。